厕所偷看


信息发布
盐城五金机电城二期13#楼及地下室续建消防工程、室外消防管网、通风工程施工招标公告
发布时间 2020-10-19

盐城五金机电城二期13#楼及地下室续建消防工程、室外消防管网、通风工程施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目盐城五金机电城二期已由亭发改审[2012]260号文批准建设,项目业主为江苏钱江实业有限公司,破产管理人为江苏一正律师事务所,建设资金来自项目拍卖。项目已具备招标条件,现对该项目盐城五金机电城二期13#楼及地下室续建消防工程、室外消防管网、通风工程的施工进行公开招标,特邀请符合条件的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点:盐城市开放大道北路166

2.1.2建设规模:建筑面积约47200㎡。

2.1.3合同估算价:约840万元。

2.1.4工期要求:暂定80日历天,具体工期要求以招标人及监理人的书面文本为准。与实际土建施工工期同步且配合土建工程施工,不得影响土建工程施工进度,土建工程验收合格后60日内须取得消防验收合格证,每推迟一天罚款1万元。

计划开工日期:按监理开工令。

2.1.5其他:

2.1.5.1本工程实行总价封顶+固定综合单价。投标单位投标报价时应充分考虑下列因素:

1)招标人提供的图纸为《20139月份盐城市消防支队图审的图纸(老规范设计的图纸)》,并确保消防验收合格(包含组织验收所发生的费用),招标人在编制工程量清单时已经考虑了新旧规范差异而发生的相应费用,投标人不得再因新旧规范的差异对本工程提出索赔;

2)江苏省盐城市中级人民法院《(2019)09民终1301号》判决书中已施工完毕的工程量,以及对已完成工程量的利用和整改;

3)投标人认为招标人提供的工程量清单数量如与图纸不符,须在招标文件约定的“要求澄清招标文件的截止时间”前提出。如未澄清,招标人认为投标人已确认招标工程量清单同图纸一致,施工过程中再发现有漏项或数量错误的工程量增加部分不作调整。中标后必须完成施工图纸的全部内容,结算时(除设计变更外)招标工程量增加部分不作调整,招标工程量减少部分按实调整。

2.1.5.2现场踏勘要求:投标人应自行到工地现场进行踏勘,并主动向招标人了解地形情况,索取地质勘探需要的资料,了解施工现场区域划分位置,了解江苏省盐城市中级人民法院《(2019)09民终1301号》判决书己施工工程量。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况,并将本工程可预见的相关费用(结合本工程工期要求、季节施工等各种因素,所发生的工程措施费用、地方矛盾的协调处理等一切费用)考虑到投标报价中,中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。进场施工后不得以任何理由提出签证、增项等任何要求。

2.2招标范围:盐城五金机电城二期13#楼及地下室续建消防工程、室外消防管网、通风工程施工,具体以招标人提供的工程量清单和图纸为准,以及江苏省盐城市中级人民法院《(2019)09民终1301号》判决书中已施工工程量的利用及整改,招标人保留调整部分工程量的权利。(建设单位、监理人与中标单位在施工前做好现场原已施工的各项工程量交接,确保原已施工的工程量达到最大利用率,拆改工程量以招标人及监理人的签证为准)

3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备【消防设施工程专业承包二级】及以上资质,并取得有效的安全生产许可证。

3.2投标人拟派项目负责人须具备【机电安装专业】贰级及以上注册建造师资格,并取得B类安全生产考核合格证书,且必须满足下列条件:

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形:

()、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险;

()、将本人执()业资格证书同时注册在两个及以上单位

()、项目负责人担任其他公司法定代表人。

项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。

在建工程:处于中标结果公告(直接发包的项目以网上合同备案为准)到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

3.3投标人应具备其他要求:

3.3.1财务要求:投标人应具有独立订立合同的能力,未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3.3.2业绩要求/

3.3.3信誉要求:

()企业和拟派项目负责人201831日以来没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的;

()企业201931日年内没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的;

()企业2019121日以来没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的;

()投标人或者拟派项目负责人近五年内在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的(履约评价不合格的名单应当在资格预审公告与招标公告中予以明示)

3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为:20201019日至20201023日;

4.2招标文件获取方式:江苏全盛工程造价事务所有限公司联系电话 0515-88186084,同时携带公司介绍信、项目负责人建造师证书加盖公章复印件;

4.3招标文件每套售价1000元,售后不退。

5. 投标截止时间

5.1 详见招标文件。

5.2逾期送达的投标文件,招标人不予受理。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标文件第三章。

7.联系方式

 

 

 

人:

招标代理机构:江苏全盛工程造价事务所有限公司

    址:

    址:盐城市解放南路199号阳光大厦B座四楼

    编:

    编:224005

人:耿星

人:祁建峰

    话:15050669108

    话:0515-88186084

    真:

    真:0515-88186084

电子邮箱:

电子邮箱:35474140@qq.com

 


[ 点击数:] [打印本网页] [关闭本窗口]
版权所有:江苏全盛工程造价事务所有限公司(苏ICP备10013165号
地址:江苏省盐城市解放南路199号403 电话:0515-88186082  网站管理
友情链接:江苏工程建设网江苏建设信息网建设工程教育网中国建设招标网中国人民共和国建设部